+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на выполнение работ по производству продукции

Представленные формы договоров являются типовыми и могут не учитывать всех особенностей заключаемых Вами сделок. Для получения более полного договора, способного лучше защитить Ваши права, необходимо обратиться к юристам нашей компании. Отгрузка изготовленной Подрядчиком продукции осуществляется собственными силами и средствами Подрядчика по месту нахождения Заказчика, в сроки, установленные п. Цена продукции, установленная в соответствующей Заявке Заказчика на производство продукции остается неизменной. Цена продукции включает стоимость транспортной упаковки и ее маркировки.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заказчик не подписывает акт приемки работ, что делать подрядчику?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на выполнение работ по изготовлению продукции

Заказчик с одной стороны и подрядчик с другой заключили настоящий договор. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала заказчика. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявке. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями Сторон.

Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально. Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика пожар и т. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями Сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть наряду с другими данными отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке; характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ; сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

Кроме неустойки каждая из Сторон вправе взыскать с другой Стороны понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки пени. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

Заполните форму обратной связи. По возможности подробно простыми словами опишите ваш вопрос. Для письменного ответа укажите обратный адрес вашей электронной почты. В течении дня юрист ответит вам на почту с разъяснением ситуации и рекомендациями что делать дальше.

В окончательных рекомендациях юрист сообщит вам какие документы нужно составить и их получателей. После получения от нашего юриста списка необходимых документов зайдите на наш бесплатный архив юридических документов и найдите вам нужный. Вставьте персональные данные, почтовые реквизиты, адрес получателя и отправляйте по назначению. Быстрый ответ по телефону. Задать вопрос юристу. Кратко суть вопроса. Договор подряда на выполнение работ по производству продукции. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Для получения бесплатного письменного ответа юриста подробно опишите ваш вопрос. Заказать звонок! Заказать Звонок

Договор на выполнение работ по производству продукции

Заказчик с одной стороны и подрядчик с другой заключили настоящий договор. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала заказчика. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявке. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.

Окончательная оплата Заказа, за вычетом суммы аванса в размере, указанном в п. Срок изготовления продукции может быть увеличен, если в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований к Техническому заданию, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.

В соответствии с договором, предусматривающим оказание геолого-разведочных услуг, подрядчиком должны исполняться работы по разработке ископаемых, подготовке документации. После завершения работ он представляет отчетность. Нередко специалисты отправляются на обучение на месте нахождение объектов или в стране партнеров. Между странами могут составляться договора трансграничного подряда. Если трехсторонний договор При наличии определенных условий и отсутствии противоречия с ГК, договор может составляться между тремя и более лицами.

Договор на производство и поставку продукции

.

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

.

.

.

.

.

.

выполнять работы по производству продукции строго в соответствии с письменным поручением ЗАКАЗЧИКА, Техническим заданием в сроки.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Трифон

    На кавказе уже давно есть детские дома и дома престарелых. Вывозят родственников из своих регионов в соседние края и районы. ДИЗЛАЙК.